如何确定窝工

0次浏览发布时间：2024-12-28 11:31:40

在建设工程中，确定窝工通常涉及以下几个步骤和措施：

窝工通常发生在由于国家产业政策、环保要求、设计、地质、自然条件、安全、材料供应、工作面交叉干扰等因素，或由于故意或过失的人为因素，导致工程进度慢于计划或合同约定的进度。

如果建设方或其工程监理未下发停工指令但实际发生窝工，承包商应以工程量签证单或报告的形式将窝工事实报告给业主或监理，并获得签证或批复以确认窝工事实。

当建设方或其监理既未下发停工指令，也未对窝工事实进行签证确认时，承包商可向公证机构提出申请，由公证人员进行现场公证，并以公证书形式确认窝工事实。

如果建设方或监理不下发停工指令，也不对窝工事实进行签证或批复确认，且承包商准备提起诉讼，可根据民事诉讼证据提取规定，申请法院调取和保全与窝工事实相关的证据。

建设方或其监理与承包商（包括总包商对分包商）可就窝工事实进行协商和谈判，并以协议、会议纪要或备忘录等形式确认窝工事实。

窝工人员主要指因安排不当而无事做或不能发挥作用的工作人员，这通常是由于承包商窝工或建设方窝工造成的。

以上步骤和措施可以帮助确定窝工，并为后续的索赔提供必要的证据支持。需要注意的是，在实际操作中，应谨慎处理窝工事实的确认，确保所收集的证据能够经受法律程序的检验